邵阳项目同景园林与碧水源建设建设工程施工合同纠纷法律服务采购招标公告

**项目同景园林与碧水源建设建设工程施工合同纠纷法律服务采购招标公告

本招标项目 **项目同景园林与碧水源建设建设工程施工合同纠纷法律服务采购项目招标人为 ****，招标项目资金来自 企业自筹100% 。该项目已具备招标条件，现对 **项目同景园林与碧水源建设建设工程施工合同纠纷法律服务采购进行公开招标。

2.1项目概况：

（1）2017年1月由**碧****公司牵头与****组成联合体，同年5月根****开发区管理委员会签订的《**宝庆工业集中区水务PPP项目项目合同》****公司“**经****公司”，**碧****公司占股90%，**市宝庆工业******公司占股10%。

（2）**宝庆工业集中区水务PPP项目包含三个子项：①****处理厂2万吨/日；②发制品废水处理0.2万吨/日；③**河管网工程（已退出）。

（3） 项目总投25687.28万元（含宝城投垫付前期费用9077.47万元），融资12000万元，融资年限5年，年利率6.5%，已全额还款。

2.2运营状态及收费情况：

（1）项目运营情况：****处理厂日均处理量约为1.62万吨，****处理厂日均处理量约为0.03万吨；出水均稳定达标。截止到2026年11月两子项目电药泥成本均控制在年度预算内。

（2）收费回款情况：****政府回购款项4485万元，暂定运维服务费8547.94万元。

2.3诉争事项

原告******公司起诉碧水源建设，要求支付欠付工程款2500万元及逾期利息253.05万元（合计2753.05万元）包括判令碧水源建设承担本案案件受理费、保全费、保全担保费等全部诉讼费用。

2.4拟主张的应诉需求

判令本案碧水源建设已按合同履行支付义务，原签订合同终止，不应承担 2500万元及逾期利息253.05万元（合计2753.05万元）支付责任；

2.5招标范围

启动与标的项目相关的一切诉讼及非诉法律服务事项，包括但不限于作为甲方的代理律师，参与标的项目相关诉讼（含一审、二审、再审、反诉、执行、鉴定）等诉讼程序/仲裁以及与该等诉讼相关的执行程序，作为甲方的代理律师参与委托项目相关证据搜集固定、尽职调查等全部法律程序。

2.6服务期限：自合同签订之日起至本案全部程序（含一审、二审、再审、反诉、执行、鉴定，如有）终结之日止。

2.7服务地点：项目所在地/**市。

2.8质量要求或服务标准： 符合《中华人民**国律师法》及律师执业规范，满足招标人诉讼目标。

3.1 投标人资格条件要求

（1）在中华人民**国境内依法注册，具有合法、****事务所执业许可证。

（2）资质条件要求：投标人必须是在中华人民**国境内依法设立的律所。

（3）财务能力要求：投标人必须是经税务部门注册登记核准的一般纳税人，并提供一般纳税人证明。

（4）业绩要求：投标人须提供自2023年11月11日至2026年11月10日签订的同类服务项目业绩（同类案例定义：建设工程施工合同纠纷），并须提供合同关键页扫描件（至少包括首页、合同金额、合同内容页和签字盖章页）及判决书/裁决书/调解书等能体现胜诉结果的结果类文书。

（5）承担本项目的主要人员要求：拟派本案代理律师须本人作为主办律师或第一代理人3年内代理过建设工程施工合同纠纷类案件且有胜诉业绩，并提供能体现其代理身份的材料（如委托代理协议中列明承办律师，或判决书/裁决书/调解书中列明代理人的页面扫描件）；

（6）其他要求：必须是中交招采网供应商库中的合格供应商，不接受被中国****公司列入限制交易黑名单、重点关注名单的供应商（出具承诺书）。

（7）投标文件必须逐页加盖投标人公章。

（8）如未按投标人资格要求提交资料其投标将被拒绝。

3.2出口管制合规。【投标人】知晓【招标人】****政府列入贸易管制名单的情况，承诺在本项目中拟提供给【招标人】的【产品/软件/技术】不受美国《出口管理条例》及美国其他相关出口管制规定的管制。【招标人】从【投标人】获取【产品/软件/技术】的行为不会违反美国出口管制的相关规定。（本项目为法律服务采购，不涉及产品、软件或技术出口；投标人仅需就遵守相关法律法规作出承诺。）

3.3 本次招标 不接受联合体投标。

3.4 单位法人代表为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标文件均视为无效。

3.5 本项目共1个包件。

3.6 至投标截止时间，若投标人出现以下情况，其投标将被拒绝：

（1）被省级及以上行业主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执业许可证；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.****.cn/）中被列入严重违法失信、经营异常企业名单；需在投标文件中提交查询截图。

（5）在“信用中国”网站（http://www.****.cn/）中被列入严重失信主体名单，需在投标文件中提交查询截图。

4.1 凡有意参加投标者，请于 2026年 11 月 13 日 19 时 00 分至 2026 年 11 月18日19时00分(**时间，下同），登录“中交招采网”（网址：https://zjzcw.****.cn）获取电子招标文件。

4.2 招标文件的获取：

R免费下载

□出售，每套售价 元（采购文件中提到的货币单位除有特别说明外，均指人民币元，下同），售后不退。供应商应于 年 月 日 时前以电汇方式缴纳招标文件费用，备注栏填写“ 标书 包件费用”，汇款需使用投标单位的公户进行汇款，缴纳采购文件费用后，将付款凭证于 年 月 日 时前发至邮箱 ，并致电采购联系人确认开通标书下载权限，（邮件标题栏填写“ （供应商名称） 包件 （招标名称）标书费用”）方能下载采购文件。购买采购文件及投标保证金（如有）的费用请汇入以下账户：

账户名称：

开户银行：

帐 号：

4.3 已在网并且已通过招标人层级供应商或已增加招标人为**单位的供应商、上级供应商可直接参与投标。在网平级单位供应商未增加招标人为**单位需进行**意向申请通过后参与投标。

未注册“中交招采网”的单位需先进行注册，推荐单位或**意向单位选择招标人，审核通过后方可参与投标。

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年 11 月 24 日 8 时 30 分，投标人应在截止时间前通过“中交招采网”递 交电子投标文件。

5.2 逾期未完成上传的电子投标文件，“中交招采网”将予以拒收。

5.3电子采购的供应商报价文件由线上电子报价表及附件共同组成。当电子报价表与附件内容冲突时，以线上电子报价表的数据为准。